北京市房屋建筑和市政基础设施工程施工合同管理试行办法(2008年) -k8凯发会员登录

4557

  京建法〔20**〕138号

  二○○八年三月十六日

  第一章 总则

  第一条 为了维护建筑市场秩序,规范市场行为,保护合同当事人的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章的规定,结合本市实际,制定本办法。

  第二条 本市行政区域范围内的房屋建筑和市政基础设施工程施工合同(以下简称施工合同)的订立、备案、履行以及对施工合同的监督管理,适用本办法。 本办法所称房屋建筑工程,是指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。

  本办法所称市政基础设施工程,是指城市道路、轨道交通、供水、排水、燃气、热力、污水处理、垃圾处理、地下公共设施及附属设施土建、管道、设备安装工程。 本办法所称施工合同包括施工总承包合同、专业承包合同。 本办法所称专业承包是指具备专业工程施工资质的承包人直接从建设单位承包专业工程。

  第三条 市工商行政管理部门是本市施工合同的综合管理部门。市建设行政主管部门(以下简称市建委)负责本市施工合同的监督管理。 区、县工商行政管理部门负责本辖区施工合同的综合管理。区、县建设行政主管部门(以下简称区县建委)按照职责分工负责本辖区施工合同的监督管理。

  第四条 发包人、承包人应当依照自愿、平等、公平和诚实信用等原则,依法订立施工合同,依照合同约定行使权利、履行义务。 施工合同监督管理部门应当强化服务、依法监督。

  第五条 行业协会作为行业自律性组织应当引导发包人和承包人规范施工合同管理,完善行业内施工合同信用管理标准,收集施工合同订立和履行信息,建立施工合同信用评价和查询系统,探索信用风险防范机制,引导发包人和承包人减少制订和使用不公平的施工合同条款。

  第二章 合同的订立

  第六条 工程项目发包时,发包人、承包人应当具备订立、履行施工合同的能力,并依法订立施工合同。 发包人应当是发包工程项目的自然人、法人或者其他组织。房地产开发项目的发包人,应当具有相应的房地产开发企业资质等级。承包人应当是具有与所承接工程相适应的资质等级并取得安全生产许可证的建筑施工企业。 实行招标投标的工程,发包人应当与招标人相一致www.pmceo.com,承包人应当与中标人相一致。

  第七条 实行招标投标的工程,发包人和承包人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件、中标人的投标文件和中标通知书订立施工合同。 直接发包的工程,发包人和承包人应当在领取施工许可证前依法订立施工合同。 施工合同订立后,除依法变更外,发包人和承包人不得再行订立背离施工合同实质性内容的其他协议。

  第八条 施工合同应当采用合同书的形式订立。

  第九条 施工合同文件包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、合同专用条款、合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或者预算书等。 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或者文件是施工合同的组成部分。

  第十条 下列内容应当在施工合同中明确约定:

  (一)承包范围、质量标准、合同价款;

  (二)工期调整的要求;

  (三)合同价款支付、调整要求;

  (四)材料、设备的供应与标准;

  (五)工程洽商、变更的形式和要求;

  (六)中间交工工程的范围和竣工时间;

  (七)竣工验收与结算;

  (八)其他应当在施工合同中明确约定的内容。

  第十一条 本市推行使用建设行政主管部门和工商行政管理部门共同制定的施工合同示范文本。

  第十二条 严禁政府投资项目使用带资承包方式进行建设。 非政府投资项目,承包人带资建设的,发包人应当在招标文件和施工合同中明确带资数额、期限、利息计算方式等内容,并应当在施工合同签订后办理具有强制执行效力的公证文书。

  第十三条 发包人、承包人应当按照国家和本市的有关规定,在施工合同中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定:

  (一)预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式,工程进度款的k8凯发会员登录的支付方式、数额及时限;

  (二)工程施工中发生变更时,工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额k8凯发会员登录的支付方式,工程量清单错项、漏项、计算错误的认定及相应价款调整的计算办法;

  (三)人工、材料、设备价格变化等风险承担的范围及幅度,以及超出约定范围和幅度的调整办法;

  (四)工程竣工价款的结算与k8凯发会员登录的支付方式、数额及时限;

  (五)工程质量保证金的数额、预扣方式及时限;

  (六)安全措施和保险费用;

  (七)工期提前或者延后的奖惩办法;

  (八)与履行合同、支付价款相关的担保事项;

  (九)双方认为应当约定的其他事项。

  第十四条 施工合同工期在一年以内,招标发包时或者直接发包工程签订合同时已经通过施工图设计文件审查的工程,可采用固定总价合同方式。其他工程,应当采用固定单价合同方式。

  本文提要:

  第十五条 发包人、承包人应当参照国家和本市颁发的工期定额,在施工合同中明确约定确保工程质量的合理工期。没有相应工期定额的工程,由发包人、承包人协商确定合理工期。对工期有特殊要求的,发包人、承包人应当商定保证工期的施工方案,明确约定工期和相应的措施费用。任何一方都不得任意压缩或者延长施工合同约定的工期。 发包人、承包人应当在施工合同中明确约定因发包人、承包人造成工期延误的责任、费用计算。

  第十六条 工程质量必须达到国家和本市质量标准的要求。对工程质量有特殊要求的,发包人、承包人应当在施工合同中明确约定工程质量标准及相应的费用。 发包人、承包人应当在施工合同中约定材料、设备、施工工艺和工程质量的检查与验收要求,并按施工合同和规范、标准的要求组织施工。

  第十七条 发包人、承包人应当按照国家和本市的有关规定,在施工合同中明确约定安全防护、文明施工措施费的总费用,并约定该费用的预付和支付计划、使用要求、调整方式等内容。

  第三章 合同的备案

  第十八条 依法领取施工许可证的工程,施工合同应当备案。

  第十九条 发包人应当自施工合同订立之日起七日内按规定到市或者区县建委办理施工合同备案。

  第二十条 施工合同备案采用网上数据申报与书面施工合同备案相结合的方式进行。 网上数据申报应当通过施工合同管理信息系统进行,内容包括工程名称、地点、合同主体名称、承包范围、工期、质量标准和合同价款及其k8凯发会员登录的支付方式等。

  第二十一条 书面施工合同备案应当提交以下书面材料: (一)网上数据申报表三份(双方签字、盖章); (二)全部施工合同正、副本; (三)实行工程担保的工程,提交支付担保和履约担保保函原件以及公证文件原件; (四)施工总承包合同备案时,需提交拟发包的专业工程清单。 第二十二条 市或者区县建委在收到书面施工合同备案材料之日起七日内,对以下内容进行核对: (一)网上数据申报表与中标通知书及施工合同正、副本有关数据是否一致; (二)实行招标投标的工程,发包人与招标人是否一致,承包人与中标人是否一致。房地产开发项目的发包人,是否具有相应的房地产开发企业资质等级。直接发包的工程,承包人是否具有与所承接工程相适应的资质等级; (三)施工合同条款是否包括本办法第十条的内容;工程价款约定是否符合本办法第十三条的规定;定价方式是否符合本办法第十四条的规定;工期约定是否符合本办法第十五条的规定;工程质量是否符合本办法第十六条的规定;安全防护、文明施工措施费是否符合本办法第十七条的规定;应当实行工程担保的工程,是否实行工程担保;发包人、承包人是否盖章、签字以及签署合同日期等。 市或者区县建委按上述内容核实后,在施工合同正、副本上加盖施工合同备案专用章。对于不符合要求的,应一次性告知补齐和补正内容。

  第二十三条 工程项目的规模标准、使用功能、结构形式、重大基础处理等发生变更的,发包人、承包人应当签订变更协议。 发包人应当自签订变更协议之日起七日内持有关部门批准文件及变更协议到市或者区县建委备案。 第二十四条 解除施工合同的,发包人、承包人应当签订解除协议。原施工合同未解除前,发包人不得将该工程另行发包给其他承包人(来自:www.pmceo.com)。实行招标投标的工程,发包人不得进行招标投标程序。 发包人应当自签订解除协议之日起七日内持解除协议到市或者区县建委备案。

  第二十五条 项目经理更换的,所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于被更换人员,经发包人同意后订立书面变更协议。 发包人应当自签订书面变更协议之日起七日内持变更协议到市或者区县建委备案。 第二十六条 发包人应当在办理竣工验收备案手续的同时,持发包人和承包人签字、盖章的核销单,到市或者区县建委办理备案施工合同的核销手续。

  第四章 合同的履行

  第二十七条 发包人、承包人应当建立健全施工合同管理制度,明确施工合同管理机构和管理人员。施工合同管理人员应当经过业务培训,具备相应的从业能力。 发包人、承包人应当以工程项目为单位,设置施工合同管理人员,负责施工合同的日常管理。 监理单位应当对发包人、承包人的施工合同履行实施监督管理。

  第二十八条 承包人应当自施工合同备案之日起每隔三个月在施工合同管理信息系统上填报工程的进度、质量、安全、工程价款支付、专业和劳务分包合同的订立及履行情况、合同变更等施工合同履行数据。 发包人、监理单位对承包人填报的施工合同履行数据有异议的,应当先向承包人提出。承包人不予改正的,可以向市或者区县建委提出。

  第二十九条 发包人、承包人应当按照施工合同约定,全面履行自己的义务。 发包人应当建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度;按时支付工程预付款、进度款,安全防护、文明施工措施费,按时办理竣工结算并及时支付工程价款;督促承包人落实安全防护、文明施工措施;监督、检查承包人的施工合同履行情况,协商处理施工合同履行中出现的问题和争议。 承包人应当建立施工合同档案、台帐、报表等管理制度;确保安全防护、文明施工措施费专款专用;按时结算并支付分包工程价款及劳务费;组织分包人,按分包合同规定完成分包工程;监督、检查发包人施工合同的履行情况,协商处理施工合同履行中出现的问题和争议。

  第三十条 发包人按照施工合同约定支付工程价款的,承包人应当按照施工合同约定组织施工。承包人未按照施工合同约定组织施工的,发包人有权按照施工合同约定追究承包人责任。 发包人未按照施工合同约定支付相应工程价款的,承包人有权按照施工合同约定程序停止施工。

  第三十一条 对施工合同履行过程中发生工程变更及合同约定允许调整的内容,发包人、承包人应当及时对工程变更事项或者合同约定允许调整的内容如实记录并履行书面确认手续。履行书面确认手续的人员,应当为发包人、承包人法定代表人或者其授权人员。 工程变更或者合同约定允许调整的内容涉及工程价款调整的,发包人、承包人应当及时确认相应的工程变更价款。确认的工程变更价款与工程进度款同期支付。

  第三十二条 发包人未按施工合同约定的时间和比例支付工程预付款、进度款或者结算价款的,应当与承包人协商达成延期支付协议并办理具有强制执行效力的公证文书。

  第三十三条 在施工合同履行过程中发生争议时,发包人、承

  本文提要:

  包人应当在保证工程质量和安全的前提下,自行协商解决;协商不成的,应当根据施工合同约定的争议解决方式,向仲裁机构申请调解、仲裁或者向人民法院起诉。

  第三十四条 发包人、承包人就同一工程另行订立的施工合同与经过备案的施工合同实质性内容不一致的,应当以备案的施工合同作为结算工程价款的根据。 第五章 合同的监督管理

  第三十五条 市建委建立施工合同管理信息系统,建立施工合同备案、履行信息的使用、公示制度。 市和区县建委通过施工合同管理信息系统,实施施工合同监督管理。

  第三十六条 市和区县建委按照“谁许可、谁备案、谁监管”的原则,分别负责由其颁发施工许可证工程的施工合同备案及施工合同履行过程的监督管理。

  第三十七条 市和区县建委建立施工合同监督检查制度和动态监督管理制度。施工合同监督检查采取定期检查、巡查和会同工商行政管理等部门联合检查的方式进行。 市和区县建委履行监督检查职责时,被检单位应当如实提供与检查事项有关的文件、资料,并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。

  第三十八条 市和区县建委应当加强施工合同履行情况的监督检查。主要检查: (一)履行施工合同主体,有无转包、违法分包、肢解发包等情况; (二)是否再行订立背离施工合同实质性内容的其他协议; (三)施工合同履行中的补充协议; (四)施工合同变更、项目经理变更、解除书面协议备案情况; (五)工程价款的变更、确认及支付情况; (六)进度(工期)的整体控制情况; (七)材料、设备的供应及采购情况; (八)专业分包和劳务分包合同订立情况; (九)监理工程师代表的职责履行及职务变更; (十)现场安全措施及措施的实施情况; (十一)施工合同履行数据报送情况; (十二)其他应当检查的内容。

  第三十九条 市和区县建委应当制定施工合同的归档、调阅、保管、销毁等档案管理制度,做好施工合同档案管理工作。 第四十条 施工企业在资质升级、增项中的业绩认定,以备案的施工合同为依据。 第四十一条 市和区县建委在监督检查和表彰评优时,应当以备案施工合同及履行情况为依据。

  第四十二条 发包人、承包人在施工合同订立、履行过程中违反法律、法规、规章规定的,建设行政主管部门和工商行政管理部门应当根据有关规定依法进行处罚。

  第四十三条 发包人、承包人有下列情形之一的,市和区县建委可以责令改正,依据施工合同动态监督管理制度有关规定予以处理。 (一)发包人、承包人未依法订立书面施工合同的; (二)发包人未按本办法进行施工合同备案的; (三)发包人未按本办法进行施工合同变更、解除以及项目经理变更备案、施工合同核销手续的; (四)发包人、承包人未按规定建立健全施工合同管理制度、明确施工合同管理机构和设置施工合同管理人员的; (五)承包人未按规定报送施工合同履行数据或者报送虚假施工合同履行数据的; (六)对工程变更或者合同约定允许调整的内容,发包人、承包人未及时履行书面确认手续的; (七)工程变更或者合同约定允许调整的内容涉及工程价款调整的,发包人未及时确认变更的工程价款,或者确认的工程变更价款未与工程进度款同期支付的; (八)发包人未按施工合同约定的时间和比例支付工程预付款、进度款或者结算价款,未与承包人协商达成延期支付协议并办理具有强制执行效力的公证文书的; (九)发包人或者承包人不配合监督检查的。

  第四十四条 发包人、承包人有下列情形之一的,市建委可以限制招标或者承揽新的工程。 (一)转包、违法分包、肢解发包; (二)因拖欠工程价款或者民工工资而引发群体性事件的; (三)法律、法规规定可以限制招标或者承揽新工程的。

  第四十五条 发包人、承包人在施工合同订立、履行过程中发生的违法违规行为纳入企业资质动态监管。

  第四十六条 市和区县建委工作人员对施工合同备案信息和施工合同履行数据负有保密义务。 市和区县建委工作人员对不符合备案条件的施工合同予以备案,或者发现违法违规行为不及时查处的,由市和区县建委责令限期改正,情节严重的,对直接责任人员给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  第六章 附 则 第四十七条 专业分包和劳务分包合同管理办法另行制定。

  第四十八条 本办法自20**年5月1日起施行。

篇2:重庆水利水电土建工程施工合同范本

  重庆水利水电土建工程施工合同范本

  工程名称:________

  发包人:________

  承包人:________

  重庆市水利局制定重庆市工商行政管理局监制

  使用说明

  1.《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的《水利水电工程施工招标文件》、《水利水电工程施工合同技术条款》(gf-2000-0208),建设部、国家工商行政管理总局颁发,并经水利部办公厅以办建管〔20**〕122号转发的《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(gf-20**-0213)、《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(gf-20**-0214)配套使用。即将水利部范本(gf-2000-0208)中的“本合同《通用合同条款》第_______款”、“本合同《通用合同条款》第_____条”、“《通用合同条款》”等改为“《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》”。

  2.水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时,应全文引用《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》,不得删改;可根据工程实际情况,对其进行补充,但不得违反公正、公平原则。

  3.招投标结束后按《重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本》签订施工合同。合同编号:____重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本发包人:(全称)____地址:____法定代表人:______委派现场代表:_____联系电话____承包人:(全称)____地址:____法定代表人:______项目经理:____联系电话____总工程师:____质量负责人:____监理人:(全称)____地址:____总监理工程师:_____联系电话_______监理工程师:_______发包人拟修建______工程,接受了承包人的投标,双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  1.1工程名称:________

  1.2工程地点:________

  1.3可研文件名称、文号:_________。

  1.4初设文件名称、文号:_________。

  1.5工程规模:________;建设任务:________。

  1.6工程概算审批总投资_________万元;资金来源:________。

  二、工程承包范围及合同工程量

  2.1工程承包范围:(包括永久工程、临时工程名称;其中渠系或堤防工程,必须标注起止里程桩号)__________。

  2.2主要合同工程量:(以招投标文件为准)__________。

  三、合同价款

  3.1合同价款承包方式:_______(详见合同附件3)。

  3.2合同总价人民币(大写)_____万元:(人民币小写____万元)。其中:永久工程_______万元;临时工程_______万元;安全措施费____万元;技术措施费_____万元(详见合同附件2)。

  四、合同工期及进度

  4.1开工日期:_______,竣工日期:________。

  4.2合同工期总日历天数:________天。

  4.3为满足本工程总工期的要求,承包人承诺采取一切有效措施,使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。序号关键项目名称最迟完工日期备注关键项目控制性工期表

  4.4承包人在保证工程质量的前提下,发包人要求按合同规定的完工日期提前完工,按监理人核实的提前天数,发包人可向承包人支付提前完工奖金,提前完工奖励金计算方法:_____。

  五、双方的义务和责任

  5.1发包人的义务和责任

  5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担相应的责任。

  5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续,并委托监理人于____年___月___日前向承包人发布开工通知。否则,承担工程延误责任。

  5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作,并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。发包人主要人员的职权表序号姓名职务在合同中的主要职权联络方式

  5.1.4发包人应按合同约定的用地范围和期限,办清或协调征地移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民,按时向承包人提供施工用地。否则,承担工期延误责任。提供的用地范围为:_____;期限:_______。

  5.1.5发包人应按合同规定,完成由发包人承担的施工准备工程,并按合同规定的期限提供承包人使用。否则,承担工期延误责任。提供承包人使用的工程为:______;期限:_______。

  5.1.6发包人应按招投标文件中《技术条款》的有关规定,委托监理人向承包人提供现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

  5.1.7发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对资料的真实性负责,不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

  5.1.8发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。发包人负责提供的图纸和期限序号图纸名称提交日期份数备注

  5.1.9发包人应按合同约定按时支付合同价款。

  5.1.10发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。

  5.1.11发包人应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包人所采取的环境保护措施,并监督其实施。

  5.1.12发包人应协调处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用;协助承包人办理爆破、安全以及特种行业许可手续。

  5.1.13发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保险有:______

  5.1.14发包人应按现行水利水电工程验收规定,组织或主持有关验收工作。

  5.1.15其它责任:_____

  5.2承包人的义务和责任

  5.2.1承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并承担相应的责任。

  5.2.2承包人根据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币(大写)_______万元。履约担保证件在保修责任终止前有效,并在有效期结束后14天内退还给承包人;履约保证金在工程验收合格后14天内返还承包人。

  5.2.3承包人应在接到开工通知后____日内,按投标文件及时向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。若承包人未按合同要求按时调遣人员、设备、材料,或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师,应承担相应违约责任。承包人向工地调遣或雇佣主要人员序号姓名职务在合同中的主要职责到达现场时限一主要人员1项目经理234总工程师质量负责人安全负责人二现场管理人员1行政管理......2技术管理......作业人员工种三1234567土石方工程混凝土工程灌浆工程钢筋安装金属结构安装设备安装其他四特种作业人员塔机机手放炮员安全员质检员......承包人向工地调配施工设备和材料一主要施工设备123...规格型号数量用途到达现场时二123...主要材料

  5.2.4承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指示,严格按监理审批的施工图纸进行施工。

  5.2.5承包人应按招投标文件中《技术条款》规定的内容和期限,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸,报送监理人审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。承包人负责提交的图纸和文件表序号图纸和文件名称123年、月进度报表4质量检测与评定资料56竣工图及验收资料7结算资料8承包人应提供的施工图...工序开仓(开工)资料施工组织设计报告施工技术措施计划提交时限提交发包人份数

  5.2.6承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。

  5.2.7承包人应按国家有关规定文明施工,避免施工对公众利益的损害,保证工程施工和人员的安全。

  5.2.8承包人应遵守环境保护的法律、法规和规章,按有关规定采取必要措施保护工地及其附近的环境,免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员伤害及财产损失,避免施工对公众利益的损害。

  5.2.9承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中《技术条款》规定的质量要求完成各项工作。

  5.2.10承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。

  5.2.11承包人应在工程通过完工验收后____天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。

  5.2.12其它责任:_______

  六、监理人的职责

  6.1监理人应履行合同规定的职责。

  6.2监理人可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,若发包人要求监理人在行使某种权力前必须得到发包人批准,则应在合同或补充协议中予以规定,否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。

  6.3监理人负责工程的进度控制、质量控制、投资控制;负责设计变更审核和合同管理;协调建设各方关系;工程分包、工期调整、设计变更等,监理人在作出决定前,应得到发包人的批准;属重大设计变更的,应按行政审批部门批准的设计变更进行控制。

  6.4总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人委托的监理工作。组织施工组织设计审查,签发施工图纸、监理文件,组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐蔽工程验收,审签工程进度结算资料。

  6.5监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。

  6.6监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。监理人的指示序号监理指示名称监理指示主要内容1开工通知监理人按照有关规定,向承包人发布单位工程、分部(分项)工程、2监理审批文件施工组织设计审批文件,施工导流及

  度汛方案审批文件,工程质量评3工序及隐蔽工程验收签重要工序及隐蔽工程必须经监理工程师批准后,才能进行下一工序施4施工过程质量控制指令要求承包人提供试验和检测成果;停止各种违章作业行为;停止不合5施工过程进度控制指令6工程造价控制指令工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等。要求承包人加快工程建设进度或加速施工的指令,督促承包人做出调7现场协调指令工程变更、价格调整、工程停工或缓建、合同终止、违约责任划分,...

  七、质量

  7.1承包人应在工地设置专门的质量检查机构,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后____天内,向监理人提交工程质量检查计划和措施报告报送监理人审批。

  7.2承包人应严格按招投标文件中《技术条款》的规定和监理人的指示,认真履行质量检查职责,详细作好质量检查记录,编写质量检查报表,每______个月向监理人提交质量自检报告。

  7.3监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验,承包人应为监理人的质量检查和检验提供一切方便。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。

  7.4承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,验收时应同时查验材质证明和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中《技术条款》的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担。

  7.5发包人负责采购的材料和工程设备,应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收,并由发包人正式移交给承包人。在验收时,承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,并将检验结果提交监理人,其所需费用由承包人承担,若抽检不合格时,由发包人承担。发包人负责采购的工程设备安装后,若发现工程设备存在缺陷时,应由监理人与承包人共同查找原因,如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责;如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负责。

  7.6承包人应在工地建立自己的试验室,开展施工检测工作,施工检测方案在工程开工前______日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人承担。承包人无条件和能力建立现场试验室,承包人应委托有水利工程质量检测资质和资格的检测单位承担现场材料和现场工艺试验等施工检测工作,签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人承担,检测费在工程开工后____个月内,由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除,按检测合同规定支付给检测单位。

  7.7隐蔽工程和工程的隐蔽部位必须按相关规定经监理人验收合格后,承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐蔽部位覆盖,监理人有权指示承包人采用钻孔探测以至揭开进行检验,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

  7.8工程使用的一切材料和工程设备均应满足招投标文件中《技术条款》和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止使用不合格的材料和工程设备,可以随时发出指示要求承包人立即采取措施进行补救,直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示,则发包人有权委托其他承包人执行该项指示,由此增加的费用和利润以及工期延误责任,由承包人承担。

  7.9承包人对施工质量负责。工程施工质量必须达到合格标准,对施工质量缺陷或施工质量事故,承包人应无条件地按监理人的指示采取有效措施进行整改,直至施工质量达到合格为止,由此产生的费用全部由承包人承担。

  八、安全

  8.1发包人应负责与当地公安部门协商,建立现场治安管理机构,统一管理全工地的治安保卫事宜,负责履行本工程的治安保卫职责。

  8.2发包人应按《水利工程建设安全生产管理规定》(水利部令第26号),认真履行本工程的安全管理职责,负责统一管理本工程的施工作业安全以及消防、防汛和抗灾等工作,组织编制保证安全生产的措施方案和抢险预案,与承包人等参建各方签订安全管理目标责任书,在工程开工15日内报有管辖权的水行政主管部门备案。

  8.3监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定,检查、监督施工安全工作的实施,审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准,对本工程建设安全生产承担监理责任。

  8.4承包人对本工程的安全施工负责。承包人应认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。

  8.5承包人必须依法取得安全生产许可证(安全生产许可证编号为_________),并按要求设置安全管理机构,配备专职安全人员______名。

  8.6承包人单列的施工安全措施费经监理人批准后,专款用于施工安全防护用具及设施的采购、更新,安全施工措施的落实以及安全生产条件的改善,不得挪作他用。

  8.7对本工程发生的重大、特大及特别重大安全事故,发包人和承包人应按《重庆市水利行业重大特大及特别重大安全事故现场处置程序(试行)》的相关规定进行处置。

  8.8发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员承担工伤事故责任,并按各自的责任进行赔偿。

  九、工程计量与结算

  9.1计量

  9.1.1本合同的计量单位,均采用国家法定的计量单位。

  9.1.2计量方法应按本合同招投标文件中《技术条款》的有关规定执行。

  9.1.3本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的估算工程量,结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

  9.1.4工程量的计量必须经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。

  9.2支付

  9.2.1工程预付款

  (1)工程预付款总金额为合同价格的____%,分两次支付给承包人。第一次支付预付款总额的_______%,第二次支付金额为该预付款总额的____%。

  (2)第一次预付款应在本合同签署后______天内,并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付;第二次预付款需待承包人主要设备进入工地后,其估算价值已达到本次预付款金额时,由承包人提出书面申请,经监理人核实后出具付款证书提交给发包人,发包人收到监理人出具的付款证书后的____天内支付给承包人。

  (3)工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_______%时开始扣款,直至合同累计完成金额达到合同价格的_______%时全部扣清。在每次进度付款时,累计扣回的金额按下列公式计算:式中r--每次进度付款中累计扣回的金额;a--工程预付款总金额;s--合同价格;c--合同累计完成金额;f1--按合同条款规定开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例;f2--按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。

  9.2.2工程材料预付款

  (1)形成本合同永久工程的_________等主要材料到达工地并满足以下条件后,承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单,要求给予材料预付款。

  ①材料的质量和储存条件符合招投标文件中《技术条款》的要求;

  ②材料已到达工地,并经承包人和监理人共同验点入库;

  ③承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。

  (2)预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的_______%,在月进度付款中支付。

  (3)预付款从付款月后的6个月内在月进度付款中每月按该预付款金额的1/6平均扣还。

  9.2.3工程进度付款

  (1)进度款按月支付。

  (2)承包人按监理人规定的格式提交月进度付款申请单,监理人在收到月进度付款申请14日内完成核查,并向发包人出具月进度付款证书,经发包人审批后支付给承包人,支付时间不应超过监理人收到月进度付款申请单后28天。若不按期支付,则应从逾期第一天起按规定的逾期付款违约金加付给承包人。

  (3)月进度付款申请单应包括以下内容:

  ①已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额。

  ②经监理人签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

  ③按第9.2.2款规定的工程材料预付款金额。

  ④根据第9.2.8款规定的价格调整金额。

  ⑤扣除按第9.2.1款和第9.2.2款规定应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。

  ⑥扣除按第9.2.4款规定应由发包人扣留的保留金金额。

  9.2.4保留金

  (1)由监理人从第一个月开始,在给承包人的月进度付款中扣留_____%作为保留金(其计算额度不包括预付款和价格调整金额),直至扣留的保留金额达到合同价格的____%为止。

  (2)在单位工程或部分工程验收合格并签发移交证书后,将其相应的保留金总额的1/2在月进度付款中支付给承包人。

  (3)在签发本合同工程移交证书后14天内由监理人出具保留金付款证书,发包人将剩余保留金总额的1/2支付给承包人。

  (4)发包人应在保修期满后14天内将剩余的保留金支付给承包人。

  9.2.5完工结算在本合同工程移交证书颁发后的28天内,承包人应按监理人批准的格式提交一份完工付款申请单(一式四份),并按要求附详细证明文件,监理人应在28天内完成复核,并出具完工付款证书报送发包人审批。发包人应在收到上述完工付款证书后的60天内完成审批并支付给承包人,若发包人不按期支付,则应支付逾期付款违约金给承包人,并支付拖欠工程款的利息(利息不超过银行同期贷款利率)。

  9.2.6最终结清承包人在收到按规定颁发的保修责任终止证书后的28内,按监理人批准的格式向监理人提交一份最终付款申请单(一式4份)和结清单,监理人应在14天内完成复核,出具一份最终付款证书报发包人审批,发包人审查监理人提交的最终付款证书后,若确认还应向承包人付款,则应在收到该证书后的42天支付给承包人。若确认承包人应向发包人付款,则发包人应通知承包人,承包人应在收到通知后的42天内付还发包人。

  9.2.7发包人或承包人若未按期付款,均应支付逾期违约金。逾期付款违约金计算标准为:_______。

  9.2.8价格调整

  (1)价格调整的差额计算对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格时,按下面两种方法中的第_______种方法计算价格调整的差额,调整合同价格。第一种方法:在整个合同实施过程中,合同价格不因物价波动作任何调整。第二种方法:在合同约定工期内,现行价格引起的总价调整的绝对值小于或等于本合同约定总价的_______%时,双方自行承担物价调整风险,合同价格不进行调整。当现行价格引起的总价调整的绝对值大于本合同约定总价的______%时,取其绝对值大于____%的部分为合同价格的调整数。调增时,价格调整方法为______;调减时,价格调整方法为______。

  (2)除合同本款规定的调价因素外,其余因素的物价波动均不另行调价。

  (3)承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未能在合同规定的完工日期内完工,则对原定完工日期后施工的工程,采用原定完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。若由于发包人原因造成延长了完工日期,但又由于承包人原因未能按延长后的完工日期内完工,则对延期期满后施工的工程,其价格调整计算应采用延长后的完工日期与实际完工日期的两个价格指数中的低者作为现行价格进行结算。

  (4)法规更改引起的价格调整在投标截止日前的28天后,国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章发生变更,导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第9.2.8款规定以外的增减时,应由监理人与发包人和承包人进行协商后确定需调整的合同金额。

  十、合同变更

  10.1变更

  10.1.1没有监理人的指示,承包人不得擅自变更。在履行合同过程中,监理人可根据工程的需要指示承包人进行变更,变更项目未引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动或不影响其原定的价格时,不予调整该项目的单价。

  10.1.2变更引起的单价或合价调整,承包人应在收到监理人发出的变更指示后28天内,向监理人提交变更报价书,监理人在28天内对变更报价书进行审核后作出变更决定,并通知承包人。价格审核期间,承包人仍应按监理人的变更指示进行施工。价格调整的原则:

  (1)工程量清单中有适用于变更工作的项目时,应采用该项目的单价或合价。

  (2)工程量清单中无适用于变更工作的项目,新增项目单价计算方法为:____。

  10.1.3由于发包人原因引起的变更,发包人应承担相应的费用和工期延误责任;由于承包人违约或其它由于承包人原因引起的变更,其增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

  10.2转包与分包

  10.2.1承包人不得将其承包的工程转包或违法分包;不得通过租用、借用他人资质证书承揽工程;承包人如有上述行为,发包人有权立即解除合同,承包人应按本合同第11条约定,承担违约责任。

  10.2.2主要建筑物的主体结构不得进行工程分包。所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或严重影响工程功能和效益的建筑物。

  10.2.3在合同实施过程中,有下列情况之一的,发包人可向承包人推荐分包人:

  (1)由于重大设计变更导致施工方案重大变化,致使承包人不具备相应的施工能力。

  (2)由于承包人原因,导致施工工期拖延,承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务。

  (3)项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的。如承包人同意,则应由承包人与分包人签订分包合同;如承包人拒绝,则可由承包人自行选择分包人,但需经发包人书面认可。

  10.2.4发包人一般不得直接指定分包人。但在合同实施过程中,如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目,发包人经项目的上级主管部门同意,可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责,承包人不对此承担责任。

  10.2.5除发包人指定分包外,承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

  十一、违约与索赔

  11.1在履行合同过程中,承包人未按第5.2款规定履行义务或发生下述行为之一者属承包人违约:

  11.1.1承包人无正当理由未按开工通知的要求及时进场组织施工和未按本合同约定的进度计划有效地开展施工准备,造成工期延误;

  11.1.2承包人将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人,或私自将工程或工程的一部分分包出去;

  11.1.3未经监理人批准,承包人私自将已按合同规定进入工地的工程设备、施工设备、临时工程设施或材料撤离工地;

  11.1.4承包人使用不合格的材料和工程设备,或拒绝处理不合格的工程、材料和工程设备;

  11.1.5由于承包人原因未按合同进度计划及时完成合同规定的工程或部分工程,连续3个月未采取有效措施赶上进度,造成工期延误;

  11.1.6承包人在保修期内未对工程移交证书中所列的缺陷清单内容进行修复,或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补;

  11.1.7承包人无正当理由否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务,经查证核实后,发包人可将此行为上报行业主管部门,记入该企业诚信档案。

  11.2由于承包人原因本合同项目未能按合同约定的日期完工,承包人应支付逾期完工违约金。逾期完工违约金______元/天,累计不超过_______元。

  11.3承包人发生违约行为时,监理人应及时向承包人发生书面警告或停工整改通知,限期整改;监理人发出停工整改通知28天后,承包人仍无视监理人的指示,不提交整改报告,不采取整改措施,则发包人可通知承包人解除合同。解除合同时,承包人应按本工程中标价格的_______%(5%~10%)向发包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。

  11.4在履行合同过程中,发包人未按第5.1款规定履行义务或发生下述行为之一者属发包人违约:

  11.4.1发包人未能按合同规定的内容和时间提供施工用地、测量基准和应由发包人负责的部分准备工程等承包人施工所需的条件;

  11.4.2发包人未能按合同规定的时限向承包人提供应由发包人负责的施工图纸;

  11.4.3发包人未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款,或无正当理由阻挠、拒绝批准任何支付凭证,导致付款延误;

  11.4.4由于法律、财务等原因导致发包人已无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

  11.5由于发包人原因造成的工期延误,由发包人承担由此造成的窝工人员损失和机械设备闲置损失,并相应顺延工期;若发包人要求承包人通过赶工方式保证工程按合同约定工期按期完工,则应由发包人承担采取赶工措施所增加的合理费用。

  11.6发包人违约,并在收到承包人通知后28天内仍未采取措施改正,承包人有权暂停施工,发包人应承担违约增加的费用和工期延误责任。暂停施工后,发包人仍不采取有效措施纠正其违约行为,承包人有权解除合同。解除合同时,发包人应向承包人支付已完工程的合同价款,同时按本工程中标价格的____%向承包人支付违约金,同时应赔偿由此给发包人造成的超过该违约金的实际损失。

  11.7索赔的提出。双方有权根据本合同及其它有关规定向对方提出索赔。但应在索赔事件发生后28天内将索赔意向书提交监理人,并抄送违约方。在上述意向书发出后的28天内,再向监理单位提交索赔申请报告,详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据,并应附必要的当时记录和证明材料。如果索赔事件继续产生影响,履约方应按监理单位要求的合理时间间隔列出索赔累计金额和提出中期索赔申请报告,并在索赔事件影响结束后的28天内向监理单位提交包括最终索赔金额、延续记录、证明材料在内的最终索赔申请报告,并抄送违约方。否则,违约方可不受理。

  11.8索赔的处理。

  11.8.1监理人收到履约方提交的索赔意向书,应核查履约方的当时记录,并可指示履约方继续作好延续记录以备核查,监理单位可要求履约方提交全部记录的副本。

  11.8.2监理人收到履约方提交的索赔申请报告和最终索赔申请报告后,应立即依据当时记录进行审核,并在履约方提交上述报告后的42天内与双方充分协商后作出决定,在上述时限内将索赔处理决定通知履约方,并抄送违约方。

  11.8.3双方应在收到监理人的索赔处理决定后14天内,将其是否同意索赔处理决定的意见通知监理人。若双方均接受监理单位的决定,则监理单位应在收到上述通知后的14天内将确定的索赔金额列入付款证书中支付;若双方或其中一方不接受监理单位的决定,双方可共同协商成立争议调解组,任何一方可提请争议调解组解决。

  11.8.4若履约方未遵守各项索赔规定,则应得到的付款不能超过监理人依据当时记录核实后决定的或争议调解组提出的或仲裁机构裁定的金额。

  11.9索赔的期限。承包人提交了完工付款申请单后,应认为已无权再提出在本合同工程移交证书颁发前所发生的任何索赔。承包人提交的最终付款申请单中,只限于提出本合同工程移交证书颁发后发生的新的索赔。

  十二、工程验收

  12.1发包人应按现行的水利水电工程验收规程及时主持或组织工程的各项验收。

  12.2承包人应在接到监理人的指示后______天内提交、整编应由承包人负责的验收资料。

  12.3无论是发包人原因或是承包人原因,造成工程在具备验收条件时不能及时进行完工验收或竣工验收的项目,责任方要承担工程保管费用_______元,一次性支付给非责任方。

  十三、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议时,双方应及时友好协商解决,协商不成时,双方同意选择以下第______种方式解决:①由_______仲裁委员会仲裁;②向人民法院起诉。

  十四、其它

  14.1本工程的保修期自工程移交证书中写明的全部工程完工日开始算起,保修期为______个月。

  14.2本合同所指不可抗力适用我国《合同法》等相关法律、法规的有关规定。合同签订后发生因不可抗力造成的巨大损失和严重损坏,致使任何一方无法继续履行合同时,经协商可解除合同。

  14.3双方应按《廉政合同》范本(见附件7),在签订工程施工合同的同时,签订《廉政合同》,并与工程施工合同同时生效。

  12.4双方的法定代表人或其委托代理人在本施工合同上签名(或签章)并加盖单位公章(或合同专用章),合同生效。

  14.5承包人已将合同工程全部移交给发包人,且保修期满,发包人或被授权的监理人已颁发保修责任终止证书,合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时,合同自然终止。

  14.6本合同一式______份,具有同等法律效力,双方各执_____份。

  十五、合同附件

  1.中标通知书

  2.投标报价书

  3.招标文件

  4.技术条款

  5.图纸

  6.已标价的工程量清单

  7.《廉政合同》

  8.其它材料

  发包人:__________(公章)法定代表人:__________(签名)

  现场代表:_____(签名)

  地址:____承包人:__________(公章)

  法定代表人:__________(签名)项目经理:_____(签名)

  地址:____邮政编码:______

  电传话真:________邮政编码:______

  电传话真:________

  开户银行:______帐号:____

  开户银行:______帐号:____

  ___年__月__日

篇3:北京装饰装修工程施工合同范本

  北京装饰装修工程施工合同范本

  发包人(甲方):__________

  承包人(乙方):__________

  承包人资质等级:__________

  北京市工商行政管理局制定

  二○○五年八月

  使用说明

  一、本合同适用于在北京市行政区域内施工的新建、改建、扩建的公用设施、写字楼、娱乐场所、饭店、酒楼、商场、车船、飞机等非家庭居室的装饰装修工程及其他环境艺术装饰装修工程。承包人应具有工商行政管理机关核发的营业执照与行业主管部门核发的施工企业资质等级证书。

  二、按照《招标投标法》采用招投标方式确定承包人的,合同应依照中标文件要求执行,但中标书内容、工程图纸、招投标合同条款、技术规范和承诺书,有与《合同法》相悖之处的,应以《合同法》规定为准。

  北京市装饰装修工程施工合同

  发包人(甲方):_______________(全称)

  承包人(乙方):_______________(全称)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关规定,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲乙双方就本装饰装修工程施工的发包与承包事项经协商一致,签订本合同。

  1、工程概况

  1.1工程名称:_________。

  1.2工程地点:_________。

  1.3工程内容:_________。

  1.4承包范围:_________。

  1.5承包方式:_________。

  □乙方包工、包全部料□乙方包工、包部分料(见附件)□乙方只包工

  1.6工程结构:_________。

  1.7装饰装修施工面积:________。

  2、工程质量

  2.1本工程质量应达到国家、北京或专业的质量检验标准、设计标准或双方约定的其他标准。

  2.2国家、北京或专业标准:《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325-**)_________。

  2.3约定标准:_________。

  3、工期

  3.1总工期:_________日(为日历工期,并包括法定节假日)。

  3.2开工日期:____年___月___日。

  3.3竣工日期:____年___月___日。

  3.4延期开工:乙方不能按期开工的,应提前2日以书面形式通知甲方,如甲方2日内未做出答复的,视为同意延期开工,具体开工日期将另行约定。如甲方不同意延期开工的,则工期不顺延;如因甲方原因需延期开工的,应征得乙方同意,由此造成的损失由甲方承担,并相应顺延工期。

  3.5暂停施工(停工):甲方要求乙方暂停施工的,应在24小时内向乙方提出处理意见,乙方应妥善保护已完工工程。如甲方未能按时提出处理意见的,乙方可继续施工,由此造成的损失由甲方承担。乙方要求复工的,甲方应在12小时内予以答复。甲方未能按时答复的,乙方可自行复工。

  3.6工期顺延

  3.6.1发生以下情况的,工期顺延,乙方不承担责任:

  (1)甲方未能按合同约定提供开工条件的。

  (2)工程量增加、设计变更的。

  (3)甲方未按时验收隐蔽工程的。

  (4)甲方未按时供应合同约定的材料和设备的。

  (5)7日内由于非乙方原因停水停电累计8小时以上不能施工的。

  (6)甲方未按时支付工程款的。

  (7)因甲方或甲方代表坚持错误指令而导致工期延误的。

  (8)不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。

  3.6.2出现以上情况时,乙方应及时以书面形式通知甲方。因乙方原因导致工期延误的,由乙方承担责任,工期不顺延。

  3.7工期提前

  3.7.1提前竣工的条件应是采取可行的新技术措施,任何违反工艺标准、偷工减料等行为不得作为提前竣工的手段。双方应签订提前竣工协议,且甲方应在3日内批准乙方修订的进度计划及新技术措施,并为赶工提供必要的条件。

  3.7.2提前竣工协议应包含以下内容:

  (1)提前的时间。

  (2)乙方采取的技术措施。

  (3)甲方为实行新技术措施提供的条件。

  (4)实行新技术措施增加的费用。

  4、设计

  4.1设计图纸及技术文件的提供方式

  □由甲方于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

  □由乙方于开工日前提供满足施工需要的设计图纸及技术文件送甲方审批,甲方应于日内审批完毕并交还乙方。

  □由甲方委托的专业设计公司于开工日前向乙方提供满足施工需要的设计图纸及技术文件。

  4.2设计变更

  4.2.1甲方要求变更设计时,应在该分部或分项工程施工3日前通知乙方。乙方应立即停止对涉及部分的施工及准备活动。

  4.2.2由于设计变更造成乙方材料积压,由甲方负责处理并承担相应损失。

  4.2.3已完工程设计变更造成乙方返工的损失,由甲方承担。

  4.2.4设计变更应由甲方代表办理洽商确认手续,乙方应变更施工进度计划,送甲方批准,同时调整工程价款。

  4.2.5涉及设计变更的,设计图纸提供方应给出变更设计图纸及材料样品,以作计价及施工依据。

  5、工程价款

  5.1本工程价款:_________

  □招标工程以中标价为准。(应附中标通知书)

  □非招标工程以审定的工程预(概)算书为准。

  5.2本工程价款总计:____人民币____元,____元。

  5.3本工程价款可在出现下列情况时调整:_________

  (1)甲方确认的工程量增减。

  (2)甲方确认的设计变更或工程洽商。

  (3)符合“3.6.1”约定的其他工期顺延条件之一的。

  (4)双方约定的其他增减或调整。

  5.4工程价款支付

  5.4.1预付款为工程总价的_____%,支付时间为____。甲方未按约定支付预付款的,乙方可书面通知甲方,如甲方在接到通知后3日内仍不能支付,乙方可延期开工。

  5.4.2工程进度款

  5.4.2.1乙方应在每月____日向甲方提交已完工程量报告及相关质量验收记录,甲方应在3日内会同乙方核实计量并检验工程质量。乙方无故不参加计量及质量验收的,甲方计量视为有效并作为工程款支付依据;甲方逾期未作计量及质量验收的,从第4日起乙方计量视为有效并作为工程款支付依据。

  5.4.2.2工程进度款的拨付应包括洽商款项(如设计变更、工程量增加等)。

  5.4.2.3乙方未经监理同意超出设计图自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予计量。

  5.4.2.4经乙方书面同意并明确延期付款日期后,甲方可延期付款;甲方延期付款应计算自确认延期5日后起算的应付工程款利息(按同期银行贷款利率计算)。

  5.4.3工程进度款付至工程总价90%时停止支付,10%尾款待工程竣工验收合格后按双方约定的方式结清。

  6、材料设备供应

  6.1本工程由甲方供应主要材料设备的,双方约定编制甲方供应材料设备一览表作为本合同附件,一览表中应准确写明材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点等。

  6.2本工程由乙方采购材料设备的,应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购,提供材料设备产品的质量、环保合格证明,并对所购材料设备质量负责。

  6.3甲方提供和乙方采购的材料设备按约定到达指定地点前应通知对方,双方应对材料、设备进行共同验收。甲方供应的材料设备经验收合格后,应移交给乙方管理、使用。

  6.4本工程中的主要材料应由双方选定样品样本。样品样本应经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。

  6.5双方所提供的工程主要材料应符合国家质检总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

  7、双方派驻本工程项目的代表

  7.1甲方派驻本工程项目的代表为_________职务:_________,职称:_________。

  7.2本工程项目甲方委托_________公司依法对工程施工实施监理。

  监理工程师:_________,职务:_________,职称:_________,注册证书号:_________。

  7.3乙方派驻本工程的项目经理为_________,是乙方在本工程项目中的代表。

  7.4双方派驻本工程施工场地的代表,按照本合同约定行使各自派出方的权利,履行派出方的义务。

  7.5甲方代表在授权范围内向乙方项目经理发出的任何书面形式的条件和指令,项目经理应予执行。

  8、双方权利

  8.1甲方权利

  8.1.1有权根据工程需要撤换派驻施工场地的代表和监理工程师,但应提前7日书面通知乙方。撤换后代表或监理工程师的权责不变。

  8.1.2有权监督乙方履行各项合同义务。

  8.1.3有权审批乙方编制的施工进度计划。

  8.1.4有权对工程质量、施工进度进行监督,参加材料、设备验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

  8.2乙方权利

  8.2.1有权根据工程需要撤换派驻本工程施工场地的代表,但应提前7日书面通知甲方,撤换后代表的权责不变。

  8.2.2有权监督甲方履行各项合同义务。

  8.2.3乙方代表认为甲方代表的指令不合理时,有权在收到甲方代表指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,如甲方代表坚持执行原指令的决定,乙方代表应予执行,但由于指令错误而发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担。

  9、双方义务

  9.1甲方义务

  9.1.1按约定向乙方支付工程款。

  9.1.2办理施工许可证及其他施工所需的审批证件。

  9.1.3组织乙方和设计单位进行图纸会审和技术交底工作。

  9.1.4提供施工场地,并清除影响施工的障碍物及承担乙方在不腾空场地条件下施工的相应措施费用。

  9.1.5提供房屋主体结构,水、电、暖风机电设备的技术资料。

  9.1.6提供施工所需水、电、冬季供暖设备,保证施工期间的需要。

  9.1.7协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系,保证工程有序进行。

  9.1.8严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

  9.1.9在原有建筑物中进行装饰装修工程,要保证建筑结构的安全,并不得有下列行为:

  (1)随意改动房屋主体和承重结构。

  (2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

  (3)增加楼、地面荷载。

  (4)破坏地面,层面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

  (5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

  凡必须涉及以上所列内容的,应有涉及改动方案的设计图纸,并对安全使用性出具书面说明。

  9.2乙方义务

  9.2.1制定并组织落实施工进度计划。

  9.2.2遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

  9.2.3安全施工

  9.2.3.1应按有关规定,严格安全防护和防火措施,并承担由于管理不善造成的人员及财产损失。非乙方责任造成的损失,由相应责任人承担。

  9.2.3.2发生伤亡事故,应在第一时间报有关部门及通知甲方,并按政府有关部门的要求处理。甲方应提供抢救抢险的必要条件,协助处理事故。事故引发的费用由责任方承担。

  9.2.3.3按工程及安全需要提供看守和警卫、维修施工使用的照明、围栏,在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆、有毒有害地段以及临时交通要道附近施工时,应与甲方协商安全防护措施,经甲方同意后实施,防护费用由甲方承担。

  9.2.3.4在未腾空和继续使用的建筑物内施工的,应制定专用安全和防火措施,以确保建筑物内财产和人身安全。以上措施应报甲方同意,并由甲方承担相应费用。

  9.2.4已竣工工程在未正式交付甲方之前,应负责工程成品保护工作。

  9.2.5负责施工场地的清洁,符合环境卫生管理的有关规定。

  10、工程验收

  10.1隐蔽工程验收:具备隐蔽条件的工程部位,乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知甲方代表(监理工程师)验收,验收合格并经甲方代表(监理工程师)在检验纪录上签字后,乙方才可进行隐蔽和继续施工。

  10.2竣工验收

  10.2.1工程具备竣工验收条件的,乙方应按国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸。甲方应在收到报告后7日内组织验收,并在验收后28日内书面通知乙方同意或提出修改意见,双方根据修改工程量的多少约定修改期限。乙方应按甲方意见进行修改并承担因自身原因造成的修改费用。

  10.2.2甲方逾期未组织验收或提出修改意见的,视为工程合格同意验收,应办理竣工结算手续。

  10.2.3竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后达到竣工验收标准的,竣工日期为修改后提请甲方验收的日期。竣工日期也视为保修起始日期。

  10.2.4工程未经竣工验收或竣工验收未通过的工程,甲方不得使用;如甲方强行使用,则视为竣工验收合格,由此发生的质量责任及其他责任均由甲方自行承担。

  10.2.5因特殊原因部分工程暂时不能竣工的,双方可签订甩项竣工协议处理。

  10.2.6竣工结算:竣工报告经甲方同意后,乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认,按合同约定向乙方支付工程尾款,同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的,应承担乙方相应的保管费和利息损失。

  11、违约责任

  11.1甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

  11.2甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的,每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款____‰的违约金。

  11.3由于乙方责任延误工期的,延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的____‰支付违约金。

  11.4由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程,乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理,对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理,由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

  11.5违约方承担违约责任后,除符合以下情况而中止合同外,双方均应继续履行合同,以保持工程的连续性和已施工程的完好:

  (1)合同已无法履行。

  (2)甲、乙方协议停止施工。

  (3)调解要求停止施工。

  (4)仲裁要求停止施工。

  (5)法院要求停止施工。

  12、其他:有关保险、担保、保修等内容,双方可以书面形式另行约定,作为本合同附件。

  13、不可抗力:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或全部免除责任,但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时,应及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应在合理期限内提供证明。

  14、争议解决方式:本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决或申请调解解决;协商或调解解决不成的,按下列第____种方式解决:

  (1)依法向____人民法院提请诉讼。

  (2)提交_________仲裁委员会仲裁。

  15、合同的生效:本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

  16、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份;副本____份,甲方____份,乙方____份。

  17、补充约定:____________。

  甲方(签章):_________乙方(签章):_________

  住所:_________住所:_________

  法定代表人:_________法定代表人:_________

  联系电话:_________联系电话:_________

  委托代理人:_________委托代理人:_________

  联系电话:_________联系电话:_________

  开户银行:_________开户银行:_________

  账号:_________账号:_________

  签订时间:____年___月___日签订时间:____年___月___日

  签订地点:_________签订地点:_________

  附件

  附件1中标通知书

  附件2承包人承揽工程项目及报价表

  附件3发包人材料供应及设备一览表

  附件4工程验收

  验收时间:____

  验收地点:____

  工程名称:____

  工程地点:____

  验收意见:____

  发包方(甲方或用户单位):____

  施工单位:____

  附件5环境检测记录

  检测时间:____

  检测地点:____

  检测部位:____

  检测结果:____(报告书)

  附件6保修合同

  一、本合同适用于在北京市行政区域内施工的新建、改建、扩建的公用设施、写字楼、娱乐场所、饭店、酒楼、商场、车船、飞机等非家庭居室的装饰装修工程及其他环境艺术装饰装修工程。承包人应具有工商行政管理机关核发的营业执照与行业主管部门核发的施工企业资质等级证书。

  二、按照《招标投标法》采用招投标方式确定承包人的,合同应依照中标文件要求执行,但中标书内容、工程图纸、招投标合同条款、技术规范和承诺书,有与《合同法》相悖之处的,应以《合同法》规定为准。

篇4:样板房装修工程施工合同

  样板房装修工程施工合同

  项目名称:____国际广场

  工程名称:样板房公共走道装修等增加工程施工合同

  合同编号:_________

  鼎峰国际广场样板房公共走道装修等增加工程施工合同

  发包方:东莞市中信广场建造有限公司

  承包方:深圳装饰集团

  签订日期:20_年11月20日

  施工合同

  编号:______

  甲方(全称):东莞市建造有限公司

  地址:东莞市盈大厦15楼

  联系电话:(0769)22888

  乙方(全称):深圳装饰集团

  联系电话:______

  联系人:______

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,经甲、乙双方友好协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项达成一致,订立本施工协议。

  一、工程概况

  1、工程名称:鼎峰国际广场样板房公共走道装修等增加工程

  2、工程地点:东莞市东城区火炼树村东莞大道东

  3、工程概况:样板房公共走道施工图纸范围全部装修工程施工(甲分包除外)、销售中心玻璃幕墙安装工程等。

  二、工程承包方式

  1、本合同工程样板房公共走道装修部分按图纸内容及现场条件等实行一次性大包干的综合总价承包方式;本合同销售中心玻璃幕墙部分按综合单价承包方式。

  2、综合总(单)价包干包括:包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工,包管理费、措施费、临时设施费、水电费,税金、包材料价格上涨、政府政策调整等。

  三、工程承包范围

  样板房公共走道装修施工图纸内所有工程施工、销售中心幕墙安装工程施工。

  四、工程质量标准

  必须达到合格标准,且必须符合施工图纸、设计变更及合同的要求。

  五、合同价款

  5.1本合同含税总价暂定为:133247元,大写(¥:拾叁万叁仟贰佰肆拾柒元整);

  5.1.1样板房公共部位装修按施工图一次性大包干总造价(含税)为人民币75000元,工程竣工结算时,无论任何原因不做调整;

  5.1.2 销售中心玻璃幕墙工程:19mm厚钢化玻璃按500元/平方米含税综合单价包干,15mm厚钢化玻璃按330元/平方米含税综合单价包干,工程量按实结算;

  5.2、综合总(单)价视为已包含但不限完成该项目的各项费用:人工费、材料费、机械费、管理费、技术措施费、其它措施费、保险费、公司经营管理费、利润、国家与地方政府各种税金及收费、市场价格的涨跌、国家与地方政府政策发生改变的风险、水电费、清洁费、搬运费、乙方施工人员住宿费、暂住证费用等(配合费由甲方一次性包干给总包单位)。

  六、工期

  1、本合同签订后乙方即应进行施工准备,总工期共计10个日历天(包含节假日在内),以甲方书面通知进场日开始计算。

  2、因乙方原因导致不能按期开工或中途无故停工或返工,工期不予顺延。

  3、乙方进场后,施工前期应充分考虑到其它专业施工会影响局部工作面不能完全展开,本条内容并不能作为乙方顺延工期的依据。

  4、以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:

  a)甲方未按约定提供图纸及开工条件;

  b)甲方未按约定日期支付工程进度款,致使施工不能正常进行;

  c)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  d)设计变更和工程量增加;(范围见后条款)

  e)非乙方原因停水、停电造成一周内累计停工八小时;

  f)不可抗力:是指战争、*、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;

  g)甲方提供的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或交验时发现缺陷,需要更换而影响施工进度;

  h)合同约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

  5、乙方在第4条情况下发生后2天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后7天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

  七、付款方式:

  1、工程完工并结算后15天内付至工程结算价款的95%;余留结算总价款的5%作为工程质量保修金,待保修期满后三十天内,甲方一次性无息付清。

  2、各种违约金、罚款及合同规定应扣款项在当月工程进度款中扣除。

  3、甲方每次凭乙方出具的工程所在地税务机关开具的相应发票付款。

  八、甲方责任

  1、向乙方提供样板房装修设计图纸两套。

  2、就近向乙方提供用水、用电连接点;

  3、对工程质量、进度进行监督检查;

  4、审查并确认乙方提交的有关工程资料及材料样板;

  5、按时付款,及时组织验收,接收乙方提交符合规定的合格的竣工图及竣工资料。

  九、乙方责任

  1、合同签订后24小时内指派驻工地现场代表俞忠清,并书面通知甲方。

  2、开工前5天内向甲方提交详细的切实可行的施工方案和施工进度总计划;提出保证工程质量和工期的技术措施以及安全措施,并报甲方审定,落实有关人员、机械设备进场;提供主材样板(地砖等),经甲方审批后乙方应严格执行。

  3、遵守有关法律、法规的规定,接受甲方的统一管理和指挥,严格按照施工图纸、设计变更通知单、图纸会审纪要、施工及验收规范进行施工。如乙方施工质量达不到设计要求和规范要求或发生其它使合同无法履行的行为,甲方有权终止工程合同,由此造成的一切经济损失由乙方承担。

  4、严格按图纸和甲方要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜;

  5、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,并做好各项施工记录;

  6、遵守国家和地方政府有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场保卫和垃圾清除工作,处理好与周边单位的关系;

  7、施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种管线;

  8、竣工验收后,乙方向甲方提供两套完整的竣工图与验收资料,不得分批分次移交。

  9、工程竣工未交给甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏,无偿修复;

  10、自行出资接驳和安装水电表,及时向甲方交纳施工期间的水电费。否则,甲方有权从其工程款中予以扣除;

  11、必须密切配合甲方另行发包的各单项工程的施工,不得借故刁难,拖延。否则,甲方有权予以处罚。

  12、施工过程中如有隐蔽工程需中间验收的,须在自检合格后24小时内向甲方申请,甲方在收到申请后48小时内组织验收,否则视为认可,经验收合格后方可继续施工;

  13、工程所需人员的食宿问题由乙方自行解决。除留一人看守材料设备以外,其他人都不得在现场食宿;

  14、接受甲方施工现场的指示和监督,对甲方管理人员所提出的问题或要求应及时答复处理,对质量问题应及时整改,否则甲方人员有权按甲方有关规定对乙方进行罚款。

  15、工程竣工后,乙方负责做好现场清理工作,做到工完场清。

  16、本工程施工过程中所有材料检测检验费用由承包商自行承担。

  十、材料设备供应

  1、本工程合同所需的各种设备、材料均由乙方自行采购,并保证材料品牌、规格、型号及质量符合甲方和设计图纸要求以及有关国家标准。所有装饰材料设备必须是合格优质的产品,经甲方认可后封板封样,以此作为验收的标准。如实际施工效果达不到效果图的要求,甲方有权要求乙方改用能达到效果要求的材料,直至甲方满意为止。材料封板封样后,甲乙双方签认材料设备清单,材料设备清单与本合同具有同等法律效力。

  2、若乙方采购并使用不符合设计要求和国家标准的材料设备时,必须按甲方要求进行拆除或重新采购,并承担由此所发生的费用,延误的工期不予顺延。

  3、乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方、监理同意,未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用并赔偿甲方的有关损失,延误的工期不予顺延。

  十一、工程质量及验收

  1、按国家现行有关的规程、规范及标准验收,工程质量必须达到同行业验评标准的合格水平。施工过程中甲方可随时对高级装饰质量、效果未能达到合格标准的部位提出异议,乙方应无条件进行返工,直至达到合格标准为止,因此发生的返工费用由乙方自行承担。

  2、在施工过程中,甲方有权要求乙方随时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备出厂合格证,试验报告等影印件,乙方不得借口推诿、拖延或弄虚作假,一旦发现工程所用材料、设备不符合设计图纸、合同及甲方的规定和要求,一切后果及由此发生的费用和损失均由乙方单位承担。

  3、乙方完成须中间验收的部位(包括各种防潮防火处理及水电隐蔽部位等)时应通知甲方进行中间验收,未经甲方验收乙方不得进行覆盖或下一道工序的施工。

  4、工程完工后,乙方应在7天内向甲方提交竣工验收报告,甲方自接到报告起七日内组织验收;甲乙双方在竣工验收证书上签字盖章之日为工程的竣工日期。竣工验收合格,双方即时办理工程移交手续。

  5、非乙方原因造成的质量问题,乙方负责维修,费用甲方负责。

  十二、分包事项

  本工程严禁转包与分包。如果未经甲方书面同意,乙方擅自转包与分包的,甲方有权终止合同,并处以乙方本合同总造价20%的罚款。

  十三、安全文明施工

  (一)安全施工

  1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

  2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。

  3、施工过程中由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担全部责任并应按有关规定立即上报有关部门,同时按政府有关部门要求处理,并承担发生的费用。

  (二)文明施工

  1、乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方和监理的现场管理。

  2、确保施工安全,做到文明施工。若乙方不遵守甲方在安全文明施工方面的有关规定,视情节严重与否,甲方有权给予1000元至5000元的罚款。

  3、施工期间,乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,保证施工道路畅通,干净整洁;工程施工中多余材料、建筑垃圾必须通过提升机或施工电梯运输到地面,严禁从高空直接向下抛物,否则,甲方将予以处罚。

  十四、保修

  1、本工程保修期为一年,自工程验收合格双方办理移交手续之日起计。

  2、在保修期内如工程出现问题,乙方必须24小时内赶到现场,并在48小时内提出甲方认可的处理意见并进行维修。

  3、保修期内若出现质量问题,乙方在接到甲方通知后应及时进场返修。若乙方在规定期限内未进场返修,甲方可另行委托其他单位维修,费用从乙方质保金中扣除。

  十五、违约责任

  1、合同签订后乙方不履行合同或中途毁约,应向甲方支付合同价款10%的违约金。

  2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方1000元的违约金。

  3、因乙方原因,工程出现安全、防火、质量事故、或工程形象进度延误五天以上,乙方在收到甲方书面通知后两天内,仍未采取措施,甲方有权终止合同,乙方承担违约责任及延期竣工责任,并承担因此而造成甲方的损失。

  4、合同生效后履行过程中,若乙?a href=http://www.pmceo.com/wygw/jhfy/ target=_blank class=infot*xtkey>讲话垂娣蹲橹┕ぃ蛘呤褂貌环霞追揭蟮牟牧希粑ピ迹灰痪⑾郑追接腥ㄔ鹆钜曳酵9せ蚍倒ぃ绮煌9せ蚍倒ぃ追接腥ń獬贤虼嗽斐傻囊磺兴鹗ъ霸鹑斡梢曳匠械#追蕉砸曳酱σ晕ピ疾糠值?0%的罚款。

  5、乙方不得将本合同的主要条款内容和乙方接触到的甲方技术图纸及信息泄露给第三方或不当使用,一经发现,乙方应向甲方偿付合同总价款10%的违约金。

  6、工程竣工验收须达到合同约定的质量标准,否则,乙方需向甲方支付工程总价款10%的违约金;

  十六、争议解决方式

  1、在本合同执行期间,甲方与乙方如发生争议,应及时协商解决。若协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。

  2、除非双方一致书面同意,否则不能在本工程完成前、或乙方雇用终止前、或乙方放弃本工程前进行诉讼。即使提交了诉讼,乙方须遵从及继续遵从任何与诉讼事项问题有关的工程指令或决定,保持施工连续,保护好已完工程。

  十七、本协议中未尽事宜,按国家相关合同法律条款执行。

  十八、本协议一式六份,甲方执四份,乙方执二份,经双方签字盖章后生效。保修条款生效至保修期满,其余条款在付清工程款后失效。

  以下无正文

  甲方:______(公章)&nbp; 乙方:______(公章)

  法定代表人:______&nbp; 法定代表人:______

  委托代理人:______&nbp; 委托代理人:______

  开户银行:______

  帐号:_________

  合同签订日期:____年___月___日


数据来源 k8凯发会员登录 www.pmceo.com

相关文章

网站地图